各位小伙伴们，欢迎大家来到装百科装修课堂， 本文主要介绍了装修合同中关于逾期违约金的最低标准以及如何确定工期延误的责任。文章首先按照国家法律法规规定，工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。接着，文章介绍了在签订合双方都会对合同的相关条款以及违约以后，对违约金的约定。一般情况下双方都会在合同中约定，但是如果一方违约，则可以要求承担违约责任，协商不成，起诉解决。对于室内装饰逾期陪偿，文章也给出了相应的法律依据。文章律师建议，在装修合同中，发包人应在约定总工期的前提下，尽量约定节点工期；承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据。如下为装修拖期法律如何规定，国家是否有规定装修合同逾期违约金的最低标准的文章内容，供大家参考。
1、国家是否有规定装修合同逾期违约金的最低标准
装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0。5%支付违约金。 一、一般要按照合同约定办理，如果一方违约，可以要求承担违约责任，协商不成，起诉解决。 二、一般双方在签订合同时，都会对合同的相关条款，以及违约以后，对违约金的约定，如果有一方违约的，应当支付其违约金
你既然留有验工的钱，那就不怕啦，最后罚他一些钱得了
2、室内装饰逾期陪偿有何法律依据
业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3。不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。
工期计算问题：1。开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2。竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。
质保金问题：1。工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定“因乙方（装饰公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方（消费者）多少金额。（按照行业惯例一般为100~500元）”；“乙方逾期多少天仍不能竣工的，甲方（消费者）有权解除合同，而乙方（装饰公司）需立即付给逾期违约金，返还甲方已支付的款项，并赔偿由此引发的经济损失。”
支持一下感觉挺不错的
3、在房屋装饰装修工程中，如何确定工期延误的责任？
司法解释中关于实际竣工时间的规定
1、《司法解释》第十四条规定：
“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日。”
2、《合同法》第六十三条规
“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行价格下降时，按照原价格执行。”
3、《合同法》第一百一十四条
第二、三款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”
4、律师建议
1、发包人在约定总工期的前提下，尽量约定节点工期；
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；
4、造价工程师应当知道，如果能证明承包人没有延误工期的责任，根据不同的计价方式，对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
在房屋装饰装修工程中，根据造成工期延误的原因，分为顺延与不能顺延工期，应视具体情况追究责任人的责任。工期可以顺延的情况有：（1）工程量变化或者设计变化的。（2）不可抗力。（3）定作人未按照装修合同约定完成其应负责的工作而影响工期的。（4）定作人未按照装修合同约定支付工程款影响正常施工进度的。（5）定作人同意延期的其他一些情况。工期不能顺延的情况有：（1）因承揽人的责任不能按期完工的。（2）因承揽人的原因造成质量存在问题返工的。
判断工期延误的原因应当以双方签字认可的书面协议为准，由此确定双方的责任。例如，在施工过程中，需要增加或者减少工程内容，所有材料发生变化，相应的工程费、工期也要相应调整，此时需要签订《工程变更单》，作为竣工结算和顺延工期的书面依据，应注意保存装修合同文本、发票、收据、有关建筑材料的留存、取样，施工现场的拍照，防止口说无凭，造成纠纷。
采取清包工方式的，由于定作人提供的材料、设备质量不合格而影响装修质量、工期的，装修公司在发现后应当及时与定作人取得联系，告知有关情况并采取补救措施，造成的返工、窝工费用由定作人承担，工期也应相应顺延。但是如果装修公司在发现质量问题后没有及时向定作人报告，造成后续更大的损失，装修公司应当就扩大的损失部分承担责任。
如果采取包工包料的方式，由于装修公司购买的施工材料等质量不合格延误工期的，定作人可以直接向装修公司追究由此产生的延期损失。装修公司主张责任在于供应材料的厂商的，让定作人自行向厂商追究责任的，理由不成立。因返工造成工程延期交付或因治理造成工程延期交付的，每延迟一日，按工程造价金额2％支付违约金，双方合同当事人另有约定的除外。
在房屋装饰装修工程中，根据造成工期延误的原因，分为顺延与不能顺延工期，应视具体情况追究责任人的责任。工期可以顺延的情况有：（1）工程量变化或者设计变化的。（2）不可抗力。（3）定作人未按照装修合同约定完成其应负责的工作而影响工期的。（4）定作人未按照装修合同约定支付工程款影响正常施工进度的。（5）定作人同意延期的其他一些情况。工期不能顺延的情况有：（1）因承揽人的责任不能按期完工的。（2）因承揽人的原因造成质量存在问题返工的
4、请问装修公司交工日期超过违约期如何处理？
在一般情况下，只要签订的合同或协议中没有法律禁止的事，双方当事人签字后即刻生效。
对于协议中约定的装修公司应该是什么时候交工、装修的质量要达到什么程度才符合标准及约定好装修方违约该承担什么责任以及相关的损失赔偿等。
针对您的情况，装修公司未按照约定时间交工，无故拖延及装修质量不符合标准等，您可以按照双方签订的合同中约定的事项要求装修公司返工或者赔偿相关的损失费等。
如协商不成的，可以通过诉讼途径解决。
如果双方签订了装修合同，你现在违约，应按合同中约定支付违约金。
如果合同中没有约定或者约定不明确，你们双方可以协商解决。
如果协商不成，可以到法院诉讼，违约金原则不超过合同款的百分之三十。
5、楼上装修了4个月了还没弄好有法律规定装修几个月吗
没有，但是如果晚上他们也装修影响你生活作息的话可以报警他们扰民
法律上没有这样的规定的，装修多久是人家业主的权利，但是装修的业主要在法律规定的装修时间装修 。
肯定没有这一条规定了，只能说楼上的施工进度太慢了。
可以报警了，一般有大噪音的生活应该在8点以后才可以施工。晚上6点以后也不允许有大的噪音在施工的。
